+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Образец договора на техническое обслуживание светильников

Под электрооборудованием, в отношении которого осуществляется техническое обслуживание, стороны понимают осветительное электрооборудование, электроустановочные изделия силовые розетки, выключатели , электрические распределительные щиты. Под электрическими сетями, в отношении которых осуществляется техническое обслуживание, стороны понимают совокупность силовых кабельных трасс соединяющих автоматические выключатели электрических распределительных щитов с электрооборудованием. Заказчик обязуется создать необходимые условия для осуществления технического обслуживания, принимать оказанные услуги и оплачивать их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. На обслуживание принимается электрооборудование, находящееся в эксплуатации в исправном состоянии, которое проверяется и заверяется представителем Исполнителя в присутствии представителя Заказчика. Для выполнения указанных в пункте 2. Исполнитель выполняет свои обязательства по настоящему Договору собственными или привлеченными силами.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Типовой договор на оказание услуг: форма, стороны, оплата

Договор на монтаж систем освещения

Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить своими силами и средствами работы по монтажу осветительного оборудования далее — Оборудование в соответствии с условиями настоящего Договора на объекте Заказчика, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Славы д. При выполнении работ Подрядчик обязан выполнять указания Заказчика, если такие указания не противоречат характеру работ, не являются вмешательством в хозяйственную деятельность Подрядчика и не создают угрозу причинения вреда Оборудованию или результату работ.

Работы, указанные в п. Подрядчик обязуется произвести монтаж Оборудования на торговых площадях Заказчика и сдать работу Заказчику в установленный настоящим Договором срок.

Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение 3 трех рабочих дней при выполнении условий, установленных пунктом 3. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех предусмотренных настоящим Договором работ своим иждивением своими силами и средствами. В случае привлечения третьих лиц для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за их действия как за свои собственные.

Подрядчик обязуется сдать смонтированное Оборудование на Объекте Заказчика по акту приема-сдачи. Заказчик обязан к сроку начала производства работ по настоящему Договору подготовить Объект к монтажу Оборудования, в том числе обеспечить доступ на Объект работников Подрядчика, а также привлеченных Субподрядчиков. Предоставить бытовые помещения для хранения инструмента и материалов, а также предоставить возможность подключения инструмента, необходимого для производства работ, к электропитанию.

При готовности Объекта к производству работ уведомить об этом Подрядчика, а также подписать Акт о готовности Объекта к выполнению работ по монтажу Оборудования. Заказчик обязан на период производства работ назначить из числа своих работников ответственного представителя. Ответственный представитель Заказчика осуществляет итоговый технический контроль за выполнением работ.

Заказчик обязуется принять выполненные монтажные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором и Спецификацией. При возникновении обстоятельств, указанных в п.

Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ по монтажу торгового оборудования на торговых площадях Заказчика, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работы отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

Работы по монтажу оборудования, предусмотренные настоящим Договором и Спецификацией, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: 3. В случае неисполнения Заказчиком условий, предусмотренных пунктом 3. Сдача результата работ и его приемка оформляется Актом сдачи-приемки работ, подписанным обеими сторонами. В 3-х трех дневный срок Заказчик подписывает Акт с перечнем недостатков и указанием срока их устранения. После устранения Подрядчиком недостатков, Стороны подписывают акт сдачи-приемки в окончательной форме.

В противном случае работы считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме с надлежащим качеством и в срок, принятыми Заказчиком без возражений и подлежат оплате в сроки, установленные настоящим Договором. Стоимость работ включает причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсацию издержек Подрядчика.

Подрядчик гарантирует качество монтажа в течение 24 двадцати четырех месяцев с даты приемки Заказчиком работ, выполненных в соответствии с настоящим Договором. В период гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет производить ремонт оборудования, вышедшего из строя по причинам некачественного монтажа, при условии, что такие причины возникли до подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных в соответствии с настоящим Договором работ.

Под гарантийным обслуживанием понимается устранение недостатков монтажа, а также ремонт или замена деталей и блоков смонтированного оборудования, необходимость замены либо ремонта которых возникла вследствие некачественного монтажа, а также, если недостатки носили скрытый характер и они не были обнаружены в момент приемки работ.

При обнаружении некачественного выполнения работ в течение гарантийного срока Заказчик обязан пригласить для составления Акта о недостатках выполненной работы представителя Подрядчика.

В указанном Акте стороны согласуют порядок и сроки устранения неисправностей. Недостатки монтажных работ, выявленные за пределами срока, предусмотренного настоящим Договором для их выявления, могут быть устранены Подрядчиком только на основании специально заключаемого Договора подряда и за отдельную плату.

Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. При просрочке оплаты работ Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере 0. За нарушение сроков начала и окончания монтажных работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0. В случае возникновения обстоятельств, предусмотренных п. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, либо полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное действие которых они не имеют возможности.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного исполнения сторонами лежащих на них обязанностей. В случае досрочного прекращения настоящего Договора до приёмки Заказчиком результата работы, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику фактически произведенных затрат, в том числе с оплатой Подрядчику части установленной цены пропорционально части работы, выполненной до расторжения Договора 9.

Если сторона благодаря исполнению настоящего Договора получила от другой стороны информацию о новых технических решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать её третьим лицам без согласия другой стороны. Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров. В случае наличия у Заказчика оснований для предъявления претензий Подрядчику, с указанием срока ответа и обоснованием этого срока, вытекающих из настоящего Договора, последний обязан в письменном виде направить претензию Подрядчику.

При не урегулировании в процессе переговоров разногласий, споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы с использованием средств факсимильной связи при наличии реквизитов, позволяющих достоверно установить отправителя, с последующей отправкой в трехдневный срок подлинных документов.

Настоящий Договор составлен в 2 двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Документы, переданные факсимильной связью, признаются юридически действительными при условии соблюдения правил, предусмотренных п. Покупатель: Санкт-Петербург, ул. Моховая д. А, пом. Договор на монтаж систем освещения Монтаж систем освещения.

К списку. Ваша электронная почта. Все рубрики. Освещение магазинов. Монтаж систем освещения. Доступно о светотехнике. Светодиодное освещение. Свет и закон. Проектирование освещения. Выберите свой город. Ваше имя. Название компании. Сообщение Перезвоните мне.

Я соглашаюсь с Политикой конфиденциальности.

Образец договора на техническое обслуживание светильников

Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить своими силами и средствами работы по монтажу осветительного оборудования далее — Оборудование в соответствии с условиями настоящего Договора на объекте Заказчика, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Славы д. При выполнении работ Подрядчик обязан выполнять указания Заказчика, если такие указания не противоречат характеру работ, не являются вмешательством в хозяйственную деятельность Подрядчика и не создают угрозу причинения вреда Оборудованию или результату работ.

Перечень объектов и их местонахождение, техническое обслуживание и ремонт на которых Исполнитель обязан выполнить,. ревизия и ремонт.

Договор на обслуживание электроустановок в рб

Под электрооборудованием, в отношении которого осуществляется техническое обслуживание, стороны понимают осветительное электрооборудование, электроустановочные изделия силовые розетки, выключатели , электрические распределительные щиты. Под электрическими сетями, в отношении которых осуществляется техническое обслуживание, стороны понимают совокупность силовых кабельных трасс соединяющих автоматические выключатели электрических распределительных щитов с электрооборудованием. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать услуги по техническому обслуживанию электрической сети и электрооборудования в помещениях по адресу: Заказчик обязуется создать необходимые условия для осуществления технического обслуживания, принимать оказанные услуги и оплачивать их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно! Обслуживание электрических сетей Преимущества технического обслуживания электроустановок и внутренних электросетей. Любое техническое оборудование и компоненты электросетей могут выйти из строя, да и лампы освещения не вечны. Для этих целей на заводах, предприятиях, в крупных торговых и бизнес — центрах существует штат квалифицированных электриков.

Договор на техническое обслуживание оборудования — это соглашение о возмездном оказании услуг, заключаемое между заказчиком и компанией индивидуальным предпринимателем , занимающейся данным видом деятельности. После подписания данного документа у организации, производящей установку и ремонт техники, возникает обязательство по своевременному и качественному выполнению его условий, а у заказчика — владельца оборудования — по оплате услуг в установленные сроки. Действующим законодательством точная форма такого договора, но, согласно ст. Скачать форму. Заключать такой договор имеют право как физические, так и юридические лица: в законодательстве в этом плане нет ограничений.

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнять работы по техническому обслуживанию наружного освещения, а именно:.

Договор на техническое обслуживание электроустановок необходимо заключать всем организациям, не имеющим собственного электротехнического персонала. Для мелких организаций это ответственный за электрохозяйство, а для крупных организаций со сложным технологическим оборудованием это служба эксплуатации. Договор на эксплуатацию электроустановки требуется реже, но для многих организаций это единственная возможность эксплуатировать электроустановку своего объекта. Для понимания надо уточнить, что техническое обслуживание входит в эксплуатацию и заключается в плановых мероприятиях, предупреждающих поломку. Эксплуатация электроустановки это полный комплекс мер по поддержанию работоспособности электроустановки, включая техническое обслуживание, охрану труда, ремонт, разработку инструкций, проведение испытаний, обучение персонала и многие другие мероприятия. Договор на обслуживание электроустановок должен включать полный перечень обслуживаемого электрооборудования.

Заказчик обязуется оплачивать указанные в п. Оборудование принимается на техническое обслуживание только после профилактических и необходимых ремонтных работ, за исключением нового Оборудования. Исполнитель приступает к выполнению работ по ремонту в течение 1 одних суток с момента поступления вызова. Транспортировка Оборудования к месту ремонта производится как силами и средствами Исполнителя, так и силами и средствами Заказчика, по договоренности в каждом конкретном случае. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте.

Перечень объектов и их местонахождение, техническое обслуживание и ремонт на которых Исполнитель обязан выполнить,. ревизия и ремонт.

.

.

.

.

.

Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Харитина

    Хуй тебе педрило брал за 1200 продам по запчастями за 1500 как минимум кузов как металл.Привет пенсионному фонду от пенсионера.армии от ветерана.